ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ TELEPÍTÉSÉHEZ
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Saving Energy Kft. (adószám: 23835432-2-02; cégjegyzékszám: 02-09-078646; székhely: 7630 Pécs, Mohácsi út 1..) szolgáltatásainak igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza.
Az Üzemeltető ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása szükséges. Az ÁSZF elfogadása a Vállalkozási Szerződés Napelemes rendszer telepítéséről papír alapú szerződés aláírásával történik. A napelemes rendszer telepítéséről szóló szerződés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon való elfogadása.
Abban az esetben, ha a Megrendelő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. Az ÁSZF elfogadását követően, a Vállalkozási Szerződés Napelemes rendszer telepítéséről szerződés fennállása alatt az ÁSZF elfogadás visszavonására nincs lehetőség.
Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.
Alapfogalmak ismertetése:
ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétel, amely tartalmazza a Felek közötti valamennyi olyan szerződéses feltételt, amely az Egyedi Szerződésben nem szerepel.
PM Solar: Saving Energy Kft. napelemes márkája.
HMKE: Háztartási Méretű Kiserőmű (napelemes rendszer).
Szolgáltatás: napelemes rendszer telepítése.
Szerződés: Vállalkozási Szerződés Napelemes rendszer telepítéséről.
Díj: a Megrendelő által aláírt Szerződésben megállapított bruttó összeg.
Megrendelő: aki a Vállalkozási Szerződés Napelemes rendszer telepítéséről szóló papír alapú szerződést aláírásával ellátja, és így a szolgáltatást megrendeli.
Ügyfél: az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki az Saving Energy Kft-től a szolgáltatására vonatkozó ajánlatot kér.
Lakossági ügyfél: az a magánszemély Megrendelő aki, aki a Vállalkozási Szerződés Napelemes rendszer telepítéséről szóló papír alapú szerződést aláírásával ellátja, és így a szolgáltatást megrendeli.
Felek: együttesen jelenti a Megrendelőt és az Saving Energy Kft-t.
Előzetes árajánlat: az Saving Energy Kft. által becslésen alapuló előzetes ajánlat a fogyasztó villamos energia felhasználási szokásait és tetőadottságait alapul véve. Az előzetes árajánlat kötelezettség- vállalást nem keletkeztet.
Egyedi árajánlat: az Saving Energy Kft. által az Ügyfél részére a Felhasználó előzetes és önkéntes adatszolgáltatásán alapuló, az ingatlana paramétereinek, műszaki adottságoknak és a Felhasználó - mint fogyasztó - villamosenergia felhasználási szokásainak megfelelő egyediesített, szerződéstervezet formában megküldött ajánlata.
Egyedi Szerződés: a Felek között létrejött Szerződés azon része, amely tartalmazza a Felekre, az Ingatlanra és a fogyasztási helyre vonatkozó adatokat, a Szerződés tárgyát, a Szerződés teljesítésének időbeli ütemezését, a Szerződéses Díjat, a fizetési feltételeket a jótállási időket és az adatvédelmi rendelkezéseket.
Előzetes Adatszolgáltatás: az Ügyfél által előzetes és önkéntes adatszolgáltatáson alapuló az Saving Energy Kft számára az Egyedi árajánlat elkészítéséhez szükséges adatok rendelkezésre bocsájtása.
Berendezés: értendő ez alatt valamennyi a Felek Szerződése alapján a Megrendelőnél be-, illetve felszerelésre kerülő eszköz (például, de nem kizárólagosan: napelem panelek, inverter), szerelvényt (például, de nem kizárólagosan: tartószerkezet), alkatrész.
Elosztó H: a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXVI. törvény által meghatározott, az ingatlan fekvési helye szerinti hálózati engedélyes.
Vet: Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXVI. törvény.
1. Bevezető rendelkezések
1.1 Jelen ÁSZF tartalmazza az Saving Energy Kft. és az Megrendelő között létrejött napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítésére vonatkozó szerződések (Vállalkozási Szerződés Napelemes rendszer telepítéséről) feltételeit, ezért jelen ÁSZF a Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.
1.2 Az Saving Energy Kft tájékoztatja Ügyfelet, hogy az igénybejelentőnek és a Hálózathasználati Szerződés alanyának egybehangzóan kell nyilatkoznia a meghatalmazáson arról, hogy az Ügyfél vagy meghatalmazottja eljár az illetékes elosztói engedélyes előtt a háztartási méretű kiserőmű telepítésének ügyeiben.
2. A Szerződés tárgya
2.1 A Vet. szerint háztartási méretű kiserőműnek minősül az olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. A HMKE létesítése hatósági engedélyhez nem kötött.
2.2 AZ Saving Energy Kft. a Szerződésben meghatározott Berendezés-t eladja, és elvégzi a jelen ÁSZF 3. pontjában megjelölt Szolgáltatásokat. Az Ügyfél ezen Berendezéseket és Szolgáltatásteljesítéseket átveszi és az Saving Energy Kft. részére Díjat fizet.
3. A Berendezések és Szolgáltatások
3.1 A Berendezés tartalmazza a napelem elhelyezéséhez szükséges tartószerkezetet, valamint a rendszer üzemképesre szereléséhez és hálózatra kapcsolásához szükséges egyéb anyagokat. A Berendezés és a szükséges egyéb anyagok részletes adatait, illetőleg műszaki tartalmát a Felek a Szerződésben határozzák meg.
3.1.1 A Szerződés szerint az Saving Energy Kft. a következő Szolgáltatásokat végzi a Megrendelőnek:
a) tervezés (a Berendezések Megrendelőnél történő felszereléséhez, hálózatra kapcsolásához és üzembe helyezéséhez szükséges tervek elkészítése),
b) csatlakozási dokumentáció jóváhagyásának megszerzése,
c) a Berendezések elhelyezéséhez szükséges tartószerkezet kiépítése,
d) a Berendezések (napelem és inverter) beépítése,
e) Wifi modul kiépítése, regisztrálása (amennyiben ezt az ügyfél igényli),
f) a Berendezések Megrendelő oldali hálózati csatlakozásának kiépítése.
A beépített Berendezések és elvégzett Szolgáltatások átadás-átvételére az Saving Energy Kft. által előre meghatározott és a Megrendelővel egyeztetett időben kerül sor. Itt rögzítik, hogy a teljesítés megtagadására a Megrendelő nem jogosult olyan kisebb jelentőségű hibákra hivatkozással, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák és egyébként a teljesítés jelen ÁSZF-nek és a Szerződésnek megfelel.
4. A Megrendelő kötelezettségei és jogai
4.1 A Megrendelő a telepítés helyét megvizsgálta vagy megvizsgáltatta és kijelenti, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a Berendezések telepítésére.
Megrendelő köteles az Saving Energy Kft-t tájékoztatni arról, hogy van-e bármilyen körülmény, mely a Berendezés telepítésére hatással lehet. Amennyiben a Megrendelő valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja az Saving Energy Kft-t, az ebből eredő károk megtérítése a Megrendelőt terheli.
4.2 A Berendezések és Szolgáltatások Díját a Megrendelő a Szerződésben meghatározottak szerint köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén az Saving Energy Kft. jogosult a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani a Megrendelőnek.
4.3 A Megrendelő köteles a Berendezéseket átvenni, feltéve, hogy az Saving Energy Kft. (vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója, vagy a telepítést végző szakember vállalkozó) átadja a Berendezések műszaki adatlapját, egyéb a Berendezések üzemeltetésével, beszerelésével kapcsolatos dokumentumot és szükség esetén a műszaki megfelelőségét igazoló összes tanúsítványt. A Berendezések egyes részei önállóan is átadásra kerülhetnek, de a Megrendelő csak a teljes, Szerződésben meghatározott Berendezés átadás-átvételét követően nyilatkozik az Saving Energy Kft. részére e teljesítésről.
4.4 A Megrendelő köteles a Berendezések és Szolgáltatások teljesítéshez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséhez az Saving Energy Kft.-nek minden szükséges adatot haladéktalanul megadni és őt a Szerződés teljesítése során más módon is (pl. jognyilatkozatok megtételével) támogatni.
4.5 A Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően, a Szerződés megkötése érdekében átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek.
4.6 Amennyiben mérőhely megfelelőségének ellenőrzésénél a mérőhely korszerűsítése, szabványosítása indokolt, annak kivitelezése és költsége a Megrendelőt terheli. A korszerűsítés elvégzéséig az Saving Energy Kft. vállalási határideje nem kezdődik el.
4.7 A Megrendelő köteles a Berendezések folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételeket megteremteni, a megfelelő belső hálózatot kialakítani és a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezni. Ennek elmaradása esetén az Saving Energy Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét a Berendezések meghibásodásáért, és azok működésének meghiúsulásáért.
4.8 Amennyiben a Megrendelő a Díjat a Szerződésben meghatározottak szerint nem egyenlíti ki és ezért az Saving Energy Kft. a Szerződést felmondja, úgy a Megrendelő köteles az Saving Energy Kft. részére a Telepítési helyre bejárást biztosítania a fizetési határidő leteltétől számított 30 napon belül leegyeztetett időpontban, annak érdekében, hogy az Saving Energy Kft. a Berendezéseket, mint azok tulajdonosa, a Megrendelő költségén leszerelhesse. Leszerelés esetén a Megrendelő a Szerződésben meghatározott teljes ár helyett az elvégzett Szolgáltatások teljes árát és a Berendezés árának 50%-át köteles fizetni az Saving Energy Kft. részére. A leszereléshez kapcsolódó minden ésszerű költség a Megrendelőt terheli. Az Saving Energy Kft. nem köteles a leszerelést követően visszaállítani a telepítési helyszínen az eredeti állapotot.
A Szerződés ilyen okból történő felmondása esetére az Saving Energy Kft. jogosult a fenti leszerelés esetén az Saving Energy Kft. részére megfizetendő összeget a Megrendelő által már befizetett összegből visszatartani.
4.9 A Megrendelő a Szerződés aláírásával elfogadja, hogy az Saving Energy Kft. a Szerződés megkötése során megadott személyes adatait a Szerződés teljesítése érdekében, így a teljesítéssel kapcsolatos időpont és adategyeztetés, illetőleg a teljesítés minőségének ellenőrzése, az Saving Energy Kft. elégedettségének felmérése, a Szerződés és az azzal kapcsolatos esetleges igényérvényesítés időtartama alatt kezelje, a https://pmsolar.hu/index.php/info/adatvedelmi-tajekoztato oldalon megjelölt adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, azokat alvállalkozói vagy a telepítést végző szakember vállalkozó részére továbbítsa, és így azokat az alvállalkozó vagy a telepítést végző szakember vállalkozó ugyanezen célból kezelje, nyilvántartsa.
4.10 A Megrendelő a jelen pontban meghatározott dokumentumokat köteles átadni az Saving Energy Kft. részére a szerződés aláírásától számított 14 napon belül annak érdekében, hogy az Saving Energy Kft. a 7.3-ban meghatározott teljesítési határidőnek eleget tudjon tenni.
Dokumentumok:
- aláírt Vállalkozási Szerződés Napelemes Rendszer Telepítéséről,
- Saving Energy Kft. nevére kiállított és aláírt meghatalmazás,
- 6 hónapnál nem régebbi villamosenergia-számla,
- szükség esetén: tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás, teljesítménybővítési igénybejelentés, értesítés tetőfelújítás elkészültéről vagy a pénzügyi szolgáltató általi finanszírozás vagy támogatás igénybevétele esetén, a finanszírozást jóváhagyó dokumentum (annak igazolása, hogy Ügyfél a hitel- vagy kölcsönösszeget, támogatást megkapta).
5. Saving Energy Kft. kötelezettségei és jogai
5.1 A Berendezések telepítése.
5.2 A Szolgáltatások elvégzése.
5.3 Az Saving Energy Kft. (a teljesítésbe bevont alvállalkozója, vagy a telepítést végző szakember vállalkozó) köteles a megrendelő (és/vagy a Telepítési hely tulajdonosa) nevében eljárni a Berendezések és Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges engedélyek vagy jóváhagyások beszerzése érdekében. Az Saving Energy Kft. nem felelős az ilyen engedélyek vagy jóváhagyások megszerzéséből eredő késedelemért, ha a késedelmet rajta kívül álló körülmények indokolják. Ebben az esetben a késedelem automatikusan meghosszabbít minden a késedelem bekövetkeztét követően lejáró határidőt.
5.4 Saving Energy Kft. köteles a Szerződés teljesítése során mindenben együttműködni a Megrendelővel és mindenkor a szakmai gondosság követelményének megfelelően eljárni.
5.5 Az Saving Energy Kft. köteles biztosítani minden, a munkavégzéshez szükséges árut, anyagot és eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. A munkaeszközök helyszínre szállítása után Saving Energy Kft. minden munkaeszközét úgy kell tekinteni, hogy arra kizárólag a munkavégzéshez van szükség.
5.6 Az Saving Energy Kft. köteles a feladatát oly módon elvégezni, hogy a munkavégzése az ugyanazon a helyen a Megrendelő által történő munkavégzését, életvitelét ne zavarja, a Megrendelőt az Saving Energy Kft. a munkájával ne akadályozza, ne veszélyeztesse.
5.7 Az Saving Energy Kft. köteles biztosítani és fenntartani saját költségén minden figyelmeztető jelzést, amely a munkák védelme, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükséges. Az elkészült, de még át nem adott mű(részek) műszaki állapotának újszerű állapotban való tartásáért szintén az Saving Energy Kft. felel.
5.8 A teljesítés előrehaladása során az Saving Energy Kft.-nek időről-időre el kell takarítania és távolítania a munkaterületről a felesleges anyagot és szemetet. A kivitelezés során keletkezett építési hulladéknak engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról Saving Energy Kft. gondoskodik. A teljesítés befejezése után az Saving Energy Kft-nek el kell távolítania minden munkaeszközét. Az egész munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és rendezett állapotban kell elhagynia.
5.9 Az Saving Energy Kft. köteles minden lehetőséget megteremteni az Ügyfél számára, hogy megvizsgálhassa, felmérhesse és ellenőrizhesse a munkaterület bármely elfedésre kerülő vagy később nem látható munkarészét.
5.10 A kivitelezés befejezésekor az Saving Energy Kft.-nek írásban kell nyilatkozni arról, hogy a munkát a terveknek megfelelően végezte el, és az mindenben megfelel az érvényben lévő munkavédelmi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi- és biztonságtechnikai előírásoknak, jogszabályoknak.
5.11 Amennyiben az Saving Energy Kft. a munkavégzés során általa biztosított anyagot vagy berendezést épít be, köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani ezen beépített anyagok, berendezések minőségi, biztonságtechnikai tanúsítványait.
5.12 Az Saving Energy Kft. jogosult a Szerződés teljesítésébe alvállalkozót vagy egyéb szakember vállalkozót bevonni. Az Saving Energy Kft. az általa igénybe vett alvállalkozó(k), vagy szakember vállalkozó(k) tevékenységéért a Ptk. rendelkezései szerint tartozik felelősséggel.
5.13 Az Saving Energy Kft. a létesítmény kivitelezése során köteles betartani a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó és hatályban levő technológiai utasításokat, előírásokat és szabványokat, különösen az alábbi dokumentumok rendelkezéseit:
5.13.1 A kivitelezés időpontjában hatályos jogszabályok, hatósági rendelkezések, európai és magyar szabványok, az Saving Energy Kft. munkaidőrendje, valamint balesetvédelmi és üzemi előírásai, az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályok;
a) Magasban való munkavégzés;
b) Munkavédelmi kézikönyv;
c) MK11 műszaki kézikönyv;
d) a kivitelezési műszaki tervek.
5.14 Az Saving Energy Kft. jogosult készlethiány esetén vagy egyéb olyan esetben, amely a Szerződésben meghatározott Berendezés Saving Energy Kft.-nek fel nem róható okból nem teljesíthető vagy biztosítható, a Szerződésben meghatározott Berendezés helyett azzal műszakilag és minőségileg egyenértékű vagy jobb Berendezést beépíteni. Az Saving Energy Kft. köteles minden esetben a Megrendelőt erről tájékoztatni a tudomásszerzéstől számított 7 napon belül.
5.15 Az Saving Energy Kft. jogosult a Szerződésben meghatározott Díjat egyoldalú jognyilatkozatával csökkenteni, úgy, hogy erre vonatkozó értesítését annak hatálybalépését megelőző 10 nappal megküldi a Megrendelő részére.
A Díjcsökkentés az Ügyfél hátrányára rendelkezést nem tartalmazhat és az egyoldalú módosítási jog kizárólag a Díj tekintetében illeti meg Saving Energy Kft-t.
6. A biztosítékadásra vonatkozó szabályok
Az Saving Energy Kft. a Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a jogviszony hatályának időtartama alatt bármikor jogosult az Ügyfél kockázatelemzését elvégezni.
7. Teljesítés határideje
7.1 Az Saving Energy Kft. a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokat a Szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári napon belül kezdi meg.
7.2 Igénybejelentés beküldése az illetékes elosztói engedélyeshez a Szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül.
7.3 Kivitelezés teljesítése minden szükséges 4.11.-ben meghatározott dokumentum átadásától számított 180 napon belül.
7.4 A jelen feltételek alapján teljesített munkára az ÁSZF-ben meghatározott határidők szigorúan kötelezik az Saving Energy Kft.-t. Az Saving Energy Kft. előteljesítésre akkor jogosult, ha ehhez a megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult.
7.5 Munka ütemezése:
7.5.1 Első munkafázis során az Saving Energy Kft. felméri a helyszínt és az Ügyféligényeket, tervet készít a kivitelezésre majd ez alapján elkészíti az Ügyfél számára legmegfelelőbbnek tartott szerződéses ajánlatot és javaslatot tesz az Ügyfél számára a Berendezésre. Az Ügyfél a
Szerződés elfogadása esetén az Saving Energy Kft. által megküldött Szerződést 15 naptári napon belül aláírásával ellátva visszaküldi.
7.5.2 Második munkafázis során az Saving Energy Kft. beadja a területileg illetékes elosztói engedélyesnek a csatlakozási igénybejelentést, majd az elosztói engedélyestől kapott válasz után 10 naptári napon belül megküldi a csatlakozási dokumentációt a területileg illetékes elosztói engedélyesnek, beszerzi a szükséges engedélyeket.
7.5.3 Harmadik munkafázis során az Saving Energy Kft. a csatlakozási dokumentáció jóváhagyását követően megrendeléseket ad le a Berendezés telepítéséhez szükséges anyagokra (így különösen: inverterre és napelemre és tartószerkezetre), a szükséges szerelési anyagokra, illetve szükség esetén egyezteti a hatóságokkal a kivitelezési munkát.
7.5.4 Negyedik munkafázis során az Saving Energy Kft. leszállítja a teljes berendezést a telepítési címre, és átnézik tételesen a Megrendelővel a mellékelt átadás-átvételi dokumentáció alapján.
7.5.5 Ötödik munkafázis során az Saving Energy Kft., az alvállalkozója, vagy egyéb a telepítést végző szakember vállalkozó elvégzi a Berendezés telepítését és üzembe helyezését a berendezés átadásának napján.
7.5.6 Hatodik munkafázis során a HMKE telepítését követően elvégzi a HMKE készre jelentését a területileg illetékes elosztói engedélyes felé.
7.6 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljesítés időpontja a 7.5.4 pontban foglaltak teljesülésének napja. Az első, és harmadik munkafázisok nem keletkeztetnek részteljesítést általános forgalmi adó szempontból. Az Saving Energy Kft.., az alvállalkozója, vagy egyéb a telepítést végző szakember vállalkozó a 7.5.4 pontban foglaltak maradéktalan teljesítését követően jogosult számlát kiállítani.
7.7 A kivitelezéshez szükséges dokumentumok elbírálása és engedélyezése a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, az engedélyezés teljesítési határidejére az Saving Energy Kft.-nek nincs befolyása.
8. A teljesítés helye
8.1 Teljesítés helye a Szerződésben megjelölt (település és) ingatlan.
8.2 Telepítési hely Saving Energy Kft. részére történő átadásának feltétele:
8.2.1 Szerződés hatályba lépése;
8.2.2 Területileg illetékes elosztói engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció;
8.2.3 A munkavégzésre alkalmas állapotú Telepítési hely Megrendelő általi biztosítása.
8.3 A jelen feltételek alapján teljesített munkára az ÁSZF-ben meghatározott határidők szigorúan kötelezik az Saving Energy Kft-t. Az Saving Energy Kft. előteljesítésre akkor jogosult, ha ehhez a Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult.
8.4 Ha az Saving Energy Kft. úgy látja, hogy a Szerződésben vállalt határidők teljesítésére bármely ok miatt nem képes, akkor köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt az esetleges késedelem okáról, várható idejéről. Az Saving Energy Kft. ezt követően minden olyan intézkedést köteles megtenni, amely meggyorsítja az előrehaladást, és biztosítja a teljesítési határidő betartását. Az ilyen intézkedésért az Saving Energy Kft- külön díjazás nem illeti meg.
9. Díjak, elszámolás
9.1 A számlázás kiállítása a Szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint történik.
9.2 Abban az esetben, ha a számla esedékessége ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az esedékesség időpontja az eredeti időpontot követő első munkanap. A számlán mindig fel kell tüntetni a Megrendelés, illetve a Szerződés számát, valamint az Saving Energy Kft. vagy telepítést végző szakember vállalkozó nevét és vállalkozásának adatai.
9.3 Amennyiben a jelen pontban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát kiegyenlítés nélkül visszaküldeni. A számla visszaküldéséből eredő esetleges károkért a Megrendelő nem vállal felelősséget. A számla fentiek miatti visszaküldése esetén az Saving Energy Kft. az esetleges késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot nem követelhet.
9.4 A Berendezések tulajdonjogát az Saving Energy Kft. mindaddig fenntartja, amíg azokat véglegesen üzembe nem helyezték; és részére azok Díja teljes egészében megfizetésre nem került. A Berendezések üzembe helyezését követően a Berendezés a Megrendelő birtokába kerül, a kárveszélyt az Saving Energy Kft. viseli. A Berendezések üzembe helyezését követően a Megrendelő köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az háborítatlanul, üzemképes állapotban a rendelkezésére álljon, ideértve különösen az állagmegóvás érdekében, valamint a lopás, rongálás ellen tett intézkedéseket (óvási kötelezettség). Ha a rendszer állaga sérül, vagy ellopják, megrongálják, ez nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét.
9.5 Megrendelő az ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott szerződésmódosítási adminisztrációs díjat köteles fizetni, amennyiben a szerződésmódosítás lényeges.
Lényeges a szerződésmódosítás, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát változtatja meg (ilyennek tekinthető különösen a Díj módosulása vagy a fizetési konstrukció változása); vagy
b) a módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt, Saving Energy Kft.-t terhelő kötelezettségekhez képest jelentős új elemre terjeszti ki (ilyennek tekinthető különösen a telepítés típusának módosulása vagy a napelem panel darabszámának változása a műszaki átadás átvételig vagy az inverter típusának változása a telepítés megkezdéséig);
c) következtében a már elvégzett Szolgáltatások módosításnak megfelelő, ismételt elvégzése szükséges.
10. Jótállás, szavatosság, jóteljesítési biztosíték
10.1 A jótállás ideje a Szerződésben kerül meghatározásra.
10.2 A jótállás hatályát veszti, amennyiben a Megrendelő a Berendezést az Saving Energy Kft. engedélye nélkül megbontotta, illetve, ha az Saving Energy Kft. vagy a harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, élőlények által okozott kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.
10.3 A Megrendelő a jótállási jogokat az Saving Energy Kft.-vel szemben jogosult érvényesíteni az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre történő bejelentéssel vagy az Saving Energy Kft. postacímén.
10.4 A Szerződés és a jótállási jegy tartalma közötti esetleges eltérés esetén a Szerződés tartalma az irányadó.
10.5 Jótállás alá eső hiba esetén a javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket is, az Saving Energy Kft.-t terhelik.
10.6 A jótállás körébe nem eső hibák javítását, amennyiben a Megrendelő szóban vagy írásban felkéri az Saving Energy Kft.-t, az Saving Energy Kft. időről-időre közzétett, 2. számú mellékletben meghatározott egyoldalúan változtatható hirdetményi díjain vagy a felek megegyezése szerinti áron végzi.
10.7 A jótállás nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.
10.8 Az Saving Energy Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által jelzett hiba jelzésétől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja a jelzett hibát. A hiba elhárításának határideje, a hiba kivizsgálásától számított 30 nap.
10.9 Az Saving Energy Kft. viseli a Megrendelő Szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (kiszállás, csere stb.), ami Saving Energy Kft. saját hibás teljesítésére vezethető vissza.
10.10 A kijavított vagy kicserélt termékre/műre a jótállási időszak újból kezdődik.
10.11 Az Saving Energy Kft. a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.
10.12 Amennyiben olyan hibajavítási munka elvégzése szükséges, melyre a jótállás nem terjed ki, úgy az Saving Energy Kft. az 2. számú mellékletben meghatározott felmerült költségek érvényesítésére jogosult a Megrendelővel szemben.
11. Hibás és késedelmes teljesítés
11.1 A Megrendelő az Saving Energy Kft.-t a Berendezések telepítése, illetve a Szolgáltatások elvégzése során a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul értesíti, írásban vagy a személyes értékesítőt a Szerződésben megjelölt e-mailen, jegyzőkönyvbe véve, illetve tételesen felsorolva a hibás Berendezések vagy Szolgáltatások listáját, valamint a felmerült hibákat.
11.2 Ha az Saving Energy Kft. a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles olyan ésszerű, legfeljebb 20 napos póthatáridőt javasolni, amely alatt teljesíteni tud.
Ha az Saving Energy Kft. ezen meghosszabbított póthatáridőn belül sem tud teljesíteni úgy a felek kölcsönös egyetértése esetén új határidőt tűzhetnek ki, illetve amennyiben a Megrendelő nem fogadja el ezt az új póthatáridőt, az Saving Energy Kft. a Megrendelő részére a póthatáridőn túli késedelemmel érintett napok száma alapján a Berendezések és Szolgáltatások ára 0,05%-ának megfelelő napi kötbért köteles automatikusan jóváírni a kiállított számlából. A kötbér teljes összege nem haladhatja meg a szerződéses ár 3%-át.
11.3 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Szerződésben rögzített feltételek nem teljesítése esetén a szerződésszegő Fél 100.000,-Ft, azaz százezer forint hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni a másik Fél részére. A meghiúsulási kötbér a Díj 0,5%-a. Az Saving Energy Kft.-nek felróható okból történő meghiúsulás esetén, amennyiben a Megrendelő a Díjat már megfizette, a Berendezések tulajdonjoga az Ügyfélre száll át. Amennyiben Saving Energy Kft. a Megrendelőt meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezi, nem jogosult a 12. pontban meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére.
11.4 Az Saving Energy Kft. köteles helyt állni a hibás teljesítésével a Megrendelőnek okozott károkért és mentesíti a Megrendelőt az ilyen igények alól.
11.5 A hibás vagy késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a jogkövetkezmények érvényesítésének jogáról.
12. A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése
12.1 A Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba és a Berendezések telepítéséig és Szolgáltatások teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.
12.2 A Szerződés mindkét Fél aláírását követően abban az esetben lép hatályba, ha a Megrendelő hitelkérelme, pályázata vagy támogatása sikeres elbírálás alá esik. Ebben az esetben a Szerződés hatálybalépésének időpontja a Megrendelő által választott pénzügyi szoláltatóhoz benyújtott hitelkérelem vagy engedélykérelem pozitív elbírálásáról szóló, a pénzügyi szolgáltató által kiállított igazolás vagy az aláírt hitel- vagy kölcsönszerződés bemutatásának napja Saving Energy Kft. részére a Szerződés aláírásától számított 30 napon belül. A Szerződés a Berendezések telepítéséig, a Szolgáltatások teljesítéséig és a napelemrendszer teljes Díjának megfizetéséig tartó határozott időtartamra jött létre.
12.3 A Szerződést az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél 5 napra felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
a) ha a másik Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, vagy;
b) a másik Fél az üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, vagy;
c) a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a helyzet visszafordítható-e;
d) a Megrendelő a Díj megfizetésével 20 napos késedelembe esik.
12.4 Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 7.5.2 pontban meghatározott második munkafázis, az elosztói engedélyes általi jóváhagyást, illetve engedélyek beszerzését megelőzően, és még a második munkafázis megkezdését megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését az Saving Energy Kft.-nél. Amennyiben az Saving Energy Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
12.5 Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 7.5.2 pontban meghatározott második munkafázis, a berendezés telepítéséhez szükséges anyagok megrendelését követően, de még a harmadik munkafázis megkezdését megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Saving Energy Kft-nél. Amennyiben az Saving Energy Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult.
A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
12.6 Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 7.5.3 pontban meghatározott harmadik munkafázis, kivitelezést végző munkacsoport helyszínen való megjelenésekor, a rendszer felszerelésének elvégzését megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Saving Energy Kft.-nél. Amennyiben az Saving Energy Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult.
A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
12.7 Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 7.5.3 pontban meghatározott harmadik munkafázis, a rendszer felszerelési munka elvégzése után meg kívánja szüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Saving Energy Kft.-nél. Amennyiben az Saving Energy Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
12.8 Amennyiben Saving Energy Kft. a Megrendelőt szerződésmegszüntetési díj megfizetésére kötelezi, nem jogosult a 11. pontban meghatározott meghiúsulási kötbér követelésére.
13. Változáskövetés (Többletmunka, Pótmunka)
13.1 Az Saving Energy Kft. köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak a Megrendelő vagy képviselőjének előzetes írásbeli nyilatkozata alapján végezhető el. Ennek hiányában az Saving Energy Kft. a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a jóváhagyott tartalomtól eltérően.
14. Munka, baleset, tűz és környezetvédelmi rendelkezések
14.1 Az Saving Energy Kft. kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó és balesetelhárítási jogszabályok, tűzvédelmi, rendészeti és környezetvédelmi előírások megtartása, megtartatása.
14.2 Az Saving Energy Kft. által okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a helyszíni kárenyhítést azonnal megkezdeni (további szennyezés megakadályozása, lokalizálás). Köteles ebben az esetben a Megrendelőt értesíteni a környezeti káresemény paramétereiről, úgymint: okok, szennyezőanyag milyensége, szennyezés mértéke, megtett és továbbiakban szükséges intézkedések. A káresemény hatósági bejelentése, az okok kivizsgálása és megszüntetése az Saving Energy Kft. környezetvédelmi szakemberével egyeztetett módon történik.
14.3 Amennyiben a munkavégzés során jelentős zajhatással kell számolni, az Saving Energy Kft. köteles meghatározni a vonatkozó előírások betartásának módját, ellenőrzését.
14.4 Az Saving Energy Kft. köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék anyagok és hulladékok:
a) helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
b) további kezeléséről;
c) egyéb hulladéktermelői jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok – keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági adatszolgáltatások.
14.5 Az Saving Energy Kft. a teljesítés során köteles betartani és munkavállalóival, igénybe vett alvállalkozóival, a telepítést végző szakember vállalkozóval, közreműködőivel betartatni az Ügyfél működési területén idegenek által végzett munkákra vonatkozó alábbi szabályzatokban foglaltakat is:
a) Munkavédelmi Kézikönyv,
b) Tűzvédelmi szabályzat,
c) Vagyonvédelmi utasítás,
d) Környezetvédelmi utasítás
15. Felelősség, felelősségbiztosítás
15.1 Amennyiben az Saving Energy Kft. munkavállalói, az igénybe vett alvállalkozói, vagy a telepítést végző szakember vállalkozó a teljesítés során valamely közművet, létesítményt megrongál, köteles azt saját költségén helyreállítani. A rongálás tényét köteles bejelenteni.
15.2 Ha az Saving Energy Kft., az igénybe vett alvállalkozói, vagy a telepítést végző szakember vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Megrendelőnek kárt okoz, úgy az Saving Energy Kft. köteles a kárt a károsult személynek közvetlenül, de legfeljebb a Szerződésben meghatározott Díj mértékéig megtéríteni. Ebben az esetben az Saving Energy Kft. által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel.
15.3 Az Saving Energy Kft. a hozzá beérkező kárigényt továbbítja az alvállalkozójának, vagy a telepítést végző szakember vállalkozónak, aki annak vonatkozásában a károsulttal történő egyeztetésének és a kárigény teljes körű rendezésének tényét igazoló teljes bizonyító erejű okiratokat 30 naptári napon belül köteles megküldeni az Saving Energy Kft-nek. Amennyiben az Saving Energy Kft. a kárigény teljes körű rendezését okiratokkal nem igazolja, úgy a megrendelő jogosult a benyújtott kárigény általa indokoltnak tekintett részének teljesítési összegét és vonatkozó költségeit (szakértőidíj, felmérések stb.) az Saving Energy Kft. soron következő számlájába beszámítani.
16. Titoktartás
16.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésről és annak mellékleteiről, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról az ezen ÁSZF-ben foglaltakon túl kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok részére ill. a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.
17. Irányadó jog
17.1 Jelen ÁSZF-ben foglaltakat Magyarország jogszabályai szerint kell alkalmazni és értelmezni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadók.
17.2 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-fel vagy a Szerződéssel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Polgári perrendtartás szabályai szerint illetékes bíróság jogosult.
18. Vis maior
18.1 Sem az Saving Energy Kft., sem az alvállalkozója, sem a telepítést végző szakember vállalkozó nem felelős a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa (“vis major”). Ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a Fél nem képes hatást gyakorolni kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel.
18.2 A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.
19. Kapcsolattartás
19.1 Felek a Szerződés teljesítése során előírt értesítéséket, megkereséseket eltérő rendelkezés hiányában elsősorban írásban vagy email útján kötelesek megtenni. Amennyiben az idő rövidsége vagy az értesítés jellege azt indokolja, az értesítéseket telefon útján is meg lehet tenni. A Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó ügyrendi teendők telefonon keresztül is egyeztethetők.
19.2 Az értesítések kézbesítettnek tekintendők a személyes átvételt követően, a postai feladást követő 5. munkanapon, a faxüzenet elküldési nyugtáját követő 2 órán, ill. az e-mail olvasási nyugtájának megérkezését követően azonnal.
19.3 A Megrendelő kapcsolattartója a Szerződésben kerül meghatározásra. Az Saving Energy Kft. részéről a kapcsolattartást a Szerződést megkötő személyes értékesítő látja el.
19.4 A Felek közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés, ezért az e-mail üzenet mellékleteként küldött Felek által aláírt Szerződést a Felek elfogadják írásbelinek.
19.5 A Megrendelő az Saving Energy Kft. szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, panaszát az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldve juttathatja el az Saving Energy Kft.-hez, aminek kivizsgálását az Saving Energy Kft. 15 naptári napon belül megkezdi és érdemi válaszát legkésőbb 30 napon belül megküldi a Megrendelő részére.
20. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés Lakossági ügyfelek esetén
20.1 A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése.
20.1.1 A Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba és a Berendezések telepítéséig és Szolgáltatások teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.
20.1.2 Amennyiben a Lakossági Ügyfél a Díjat pénzügyi szolgáltató általi finanszírozás keretében kívánja teljesíteni, a Szerződés mindkét Fél aláírását követően abban az esetben lép hatályba, ha Lakossági Ügyfél hitelkérelme, pályázata vagy támogatása sikeres elbírálás alá esik. Ebben az esetben a Szerződés hatálybalépésének időpontja a Lakossági Ügyfél által választott pénzügyi szoláltatóhoz benyújtott hitelkérelem vagy engedélykérelem pozitív elbírálásáról szóló, a pénzügyi szolgáltató által kiállított igazolás, vagy az aláírt hitel- vagy kölcsönszerződés bemutatásának napja az Saving Energy Kft. részére a Szerződés aláírásától
számított 30 napon belül. A Szerződés a Berendezések telepítéséig, a Szolgáltatások teljesítéséig és a napelemrendszer teljes Díjának megfizetéséig tartó határozott időtartamra jött létre.
20.1.3 A Lakossági Ügyfél a Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül elállni a Szerződéstől vagy ha a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött a Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül felmondani a Szerződést. Az elállási/felmondási jog gyakorlása történhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól) 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatmintával vagy egyéb olyan nyilatkozattal, amelyből egyértelműen kitűnik az elállás/felmondás szándéka. Az elállást/felmondást érvényesnek kell tekinteni, ha a Lakossági Ügyfél a nyitva álló határidő lejárta előtt nyilatkozatát a Szerződésben meghatározott székhelycímre vagy e-mail címre elküldi.
20.2 Ha a Szolgáltatások teljesítésének megkezdését követően a Lakossági Ügyfél a 20.1.3 pontban meghatározott határidőn belül felmondja a Szerződést, köteles a felmondás Saving Energy Kft.-rel való közlése időpontjáig teljesített Szolgáltatással arányos díjat az Saving Energy Kft. számára megfizetni, ha a felmondási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidőn belül megkezdett teljesítésre kifejezetten a Lakossági Ügyfél kérése alapján került sor vagy ahhoz kifejezetten hozzájárult.
20.2.1 Amennyiben a Lakossági Ügyfél jelen ÁSZF 20.1.3 pontjában meghatározott elállási jogát érvényesen gyakorolta, a Szerződés hatályát veszti és az Saving Energy Kft. köteles a Lakossági Ügyfél költségén a Telepítési helyről a Berendezéseket és a telepítéshez szükséges egyéb eszközöket elszállítani, illetve az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a Lakossági Ügyfél által az Saving Energy Kft. részére addig megfizetett Díj teljes összegét oly módon, ahogy azt a Lakossági Ügyfél megfizette. Mindaddig, amíg a Lakossági Ügyfél nem biztosítja a Berendezések elszállításának lehetőségét, az Saving Energy Kft. jogosult visszatartani az elállás következtében visszafizetendő Díjat.
20.3 Biztosítékadásra vonatkozó szabályok.
20.4 Saving Energy Kft. a Lakossági Ügyféltől nem jogosult biztosítékot kérni.
20.5 Az Saving Energy Kft. a Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a jogviszony hatályának időtartama alatt bármikor jogosult a Lakossági Ügyfelek kockázatelemzését elvégezni.
20.6 Ezen túlmenően, ha a Lakossági Ügyfél pénzügyi helyzetét és fizetési képességét az elvégzett kockázatelemzés alapján az Saving Energy Kft. kockázatosnak ítéli, a Szerződés aláírását vagy hatálybalépését, illetve a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján a Szerződést felmondhatja és a Szerződésből még pénzügyileg teljesítendő részt egy összegben követelheti.
20.7 Az Saving Energy Kft. a Szolgáltatások hibás teljesítéséért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatosság alapján a Lakossági Ügyfél kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Saving Energy Kft. -nek aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy a Lakossági Ügyfél a Díj arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Saving Energy Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha az Saving Energy Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Felek által meghatározott határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Lakossági Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
A Lakossági Ügyfél kellékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti.
20.8 Amennyiben a Berendezés nem felel meg a Berendezésnek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Lakossági Ügyfél kérheti, hogy az Saving Energy Kft. (vagy a Berendezés előállítója) a Berendezést javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Lakossági Ügyfél érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Berendezést cserélje ki. A Lakossági Ügyfél a termékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti.
20.9 Amennyiben a Lakossági Ügyfél az Saving Energy Kft.-nek benyújtott panaszára adott válasszal nem ért egyet, úgy a Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz esetén a Lakossági Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékességgel rendelkező békéltető testület előtt érvényesíthetik a Szerződésből eredő jogaikat vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A békéltető testületek felsorolását itt találja: https://www.mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai
A Budapesti Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Lakossági Ügyfél előzetesen az Saving Energy Kft.-el közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
20.12 A Szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával kapcsolatban a Lakossági Ügyfelet többletköltség nem terheli. Az ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit mindegyik Fél maga állja.
21. Egyebek
21.1 A Szerződés aláírásával a Merendelő a Szerződés jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben meghatározottak szerinti tartalommal való létrehozására tesz ajánlatot. Az Ügyfelet a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga. Az Ügyfél ajánlatát az Saving Energy Kft. saját belátása szerint egyoldalúan jogosult elfogadni vagy visszautasítani, különösen abban az esetben jogosult az Saving Energy Kft. Ügyfél szerződéses ajánlatát visszautasítani, ha az a Szerződés az Saving Energy Kft. általi megküldésétől számított 30 naptári napon túl érkezik meg az Saving Energy Kft. Szerződés 1. pontjában meghatározott elérhetőségeinek valamelyikére.
21.2 Az Saving Energy Kft. kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.
21.3 Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát megismerte és azokat elfogadja.
21.4 A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, mindkét Fél által aláírt okirattal módosítható, kivéve, ha a Szerződés vagy jelen ÁSZF ettől eltérően rendelkezik.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A tervezés során betartott és a beruházás során betartandó szabványok és jogszabályok listája
A Saving Energy Kft. Általános Szerződési Feltételei
1. számú melléklet
A tervezés során betartott és a beruházás során betartandó szabványok és előírások:
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2003 és nemzeti kiegészítései)
• MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva)
• MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfeszültségű villamos berendezéseinek. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) rendszerek
• MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva)
• MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés)
• MSZ HD 60364-4-443:2016 Kisfeszültségű villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)
• MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva)
• MSZ HD 60364-5-534:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Tranziens túlfeszültségek elleni védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, módosítva)
• MSZ HD 60364-5-54:2011/A11:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők
• MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006)
• MSZ EN 62446-1:2016 Fotovillamos (PV) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés (IEC 62446:2016)
• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek
• MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata
• MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése
• MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
• MSZ 14550 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése
• MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
• MSZ EN 795:2013 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök
• TvMI 7.5:2022.06.13 Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem – Tűzvédelmi Műszaki Irányelv BMOKF
A tervezés során betartott és a beruházás során betartandó jogszabályok:
2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
8/2001. (III.30.) GM rendelet
a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
1995. évi XXVIII. Törvény
a nemzeti szabványosításról
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
Érvényes: 2023. február 1-től.